Публичная оферта

Настоящая публичная оферта (далее — «Оферта») в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса РФ является официальным предложением индивидуального предпринимателя Ильина Александра Павловича (ИНН 402710094505, ОГРНИП 310402704100029), далее именуемого «Исполнитель», заключить договор на изготовление и монтаж наружной рекламы, вывесок и информационных табличек (далее — «Работы») с любым лицом, совершившим действия, признаваемые Офертой акцептом (далее — «Заказчик»), на изложенных ниже условиях.

1. Предмет оферты

Исполнитель публично предлагает неограниченному кругу лиц заключать договоры на изготовление и монтаж наружной рекламы, вывесок и табличек на условиях, определённых настоящей Офертой.

2. Сфера действия оферты

Оферта распространяется на Заказчиков — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Если Заказчиком выступает физическое лицо, заказывающее Работы для личных, семейных или бытовых нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью (далее — «Заказчик-потребитель»), к отношениям сторон применяется Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» — в части, устанавливающей более благоприятные для Заказчика условия, чем предусмотрено Офертой.

3. Порядок заключения договора

Заказ оформляется не через покупку в интернет-магазине, а в индивидуальном порядке:

1. Заказчик обращается к Исполнителю через сайт these-guys.ru или офис Исполнителя;
2. стороны согласовывают состав Работ, технические условия и, при необходимости, макет изделия;
3. согласованные состав Работ, цена и сроки фиксируются в договоре, счёте на оплату или приложении к договору;
4. договор считается заключённым с момента подписания Заказчиком указанного документа либо с момента оплаты выставленного счёта — в зависимости от того, что наступит раньше.

4. Существенные условия заказа

Оферта устанавливает общие правила взаимодействия сторон. Состав Работ, точная цена и сроки выполнения по каждому конкретному заказу — существенные условия, и определяются они не текстом Оферты, а индивидуально: в договоре, счёте или приложении к ним.

5. Цена и порядок оплаты

Оплата Работ производится: юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями — безналичным переводом на расчётный счёт Исполнителя; физическими лицами — через СБП по QR-коду. Подробности — на странице «Оплата».

В зависимости от заказа применяется 100 % предоплата до начала производства либо этапная оплата — аванс с доплатой по факту готовности или отгрузки изделия. Конкретная схема оплаты указывается в договоре или счёте.

6. Сроки выполнения работ

Срок выполнения Работ по конкретному заказу указывается в договоре или счёте.

Если Исполнитель нарушил срок выполнения Работ, Заказчик-потребитель вправе по своему выбору:

• назначить Исполнителю новый срок;
• потребовать уменьшения цены Работ;
• потребовать возмещения понесённых убытков;
• отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной суммы.

Это право Заказчика-потребителя закреплено статьёй 28 Закона «О защите прав потребителей» и действует независимо от того, упомянуто оно в договоре или нет.

7. Доставка

Условия и сроки доставки готовых изделий — на странице «Доставка».

8. Приёмка результата работ

Результат Работ передаётся Заказчику по акту приёма-передачи, который Заказчик подписывает в согласованный сторонами срок.

Содержание изделия — текст, изображения, размеры, цвет — Заказчик утверждает на этапе согласования макета или сигнального экземпляра, до начала производства. Претензии по содержанию изделия, включая опечатки и неточности в утверждённом Заказчиком макете, после изготовления не принимаются.

9. Гарантия

Исполнитель предоставляет гарантию 365 дней с даты подписания акта приёма-передачи:

• на внутренние элементы изделия — светодиодные модули, блок питания;
• на внешние элементы изделия — акриловые лица, борта, подложку.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие по вине Заказчика или третьих лиц, а также вследствие неисправностей электросети Заказчика.

10. Ответственность сторон

Для Заказчиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

• при нарушении Исполнителем срока выполнения Работ Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,1 % от стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости заказа;
• при нарушении Заказчиком срока оплаты Заказчик уплачивает пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от просроченной суммы.

Для Заказчиков-потребителей (физических лиц):

ответственность Исполнителя определяется Законом «О защите прав потребителей» и не может быть ограничена условиями Оферты ниже уровня, установленного этим законом. Заказчик-потребитель вправе самостоятельно выбрать способ защиты своих прав, предусмотренный законодательством о защите прав потребителей, независимо от условий, изложенных выше в этом разделе.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Оферте, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы — военными действиями, стихийными бедствиями, действиями органов государственной власти и иными обстоятельствами, находящимися вне разумного контроля сторон. Наступление таких обстоятельств подтверждается заключением Торгово-промышленной палаты РФ. Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, обязана известить об этом другую сторону не позднее 7 дней с момента их наступления.

12. Конфиденциальность

Информация, переданная сторонами друг другу в рамках согласования и выполнения заказа — макеты, технические данные, сведения о Заказчике, — не подлежит разглашению третьим лицам в течение 5 лет после исполнения или расторжения договора.

13. Порядок разрешения споров

Для Заказчиков — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:

споры разрешаются путём переговоров. Если стороны не достигли согласия в течение 20 календарных дней с момента направления претензии, спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда Калужской области.

Для Заказчиков-потребителей (физических лиц):

иск может быть предъявлен по выбору потребителя — в суд общей юрисдикции по месту жительства потребителя, по месту нахождения Исполнителя либо по месту заключения или исполнения договора, — в соответствии со статьёй 17 Закона «О защите прав потребителей».

14. Срок действия оферты

Оферта действует бессрочно — до её отзыва Исполнителем либо до публикации новой редакции. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять условия Оферты; новая редакция применяется к заказам, оформленным после даты её публикации, и не имеет обратной силы для уже заключённых договоров.

15. Реквизиты исполнителя

Исполнитель: индивидуальный предприниматель Ильин Александр Павлович, ИНН 402710094505, ОГРНИП 310402704100029, применяет упрощённую систему налогообложения (НДС не облагается). Полные реквизиты — на странице «Реквизиты».

16. Заключительные положения

К отношениям сторон применяется законодательство РФ. В отношениях с Заказчиками-потребителями — с учётом Закона «О защите прав потребителей» в части, не урегулированной Офертой. В остальном стороны руководствуются условиями индивидуального договора, счёта или приложения, оформленных на конкретный заказ.